Мировой судья в Череповецком районе привлек к административной ответственности директора ООО "Стройсектор" по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.В соответствии с условиями муниципального контракта на сумму 129 436 507 рублей 02 копейки ООО "Стройсектор" обязалось построить детский сад в п. Суда на 120 мест в срок до 30 ноября прошлого года.
По состоянию на 20 августа этого года подрядчик выполнил работы всего лишь на 85 224 584 рубля 30 копеек. На момент судебного разбирательства 25.ноября работы по строительству детского сада были по-прежнему не завершены.При этом было проведено комплектование нового детского сада на период 2021/2022 учебного года с учетом работы 6 групп, составлены списки детей по возрастным группам. По состоянию на 1 сентября дети вновь размещены в 4 смешанных группах с детьми разного возраста. На 1 июля 2021 года было подготовлено и утверждено штатное расписание с учетом 6 групп, в соответствии с которым предусмотрено 12 воспитателей. В приеме на работу им отказали, так как здание не введено в эксплуатацию.Нарушение сроков сдачи объекта привело к простою закупленного оборудования, мебели и инвентаря, дополнительным затратам на медикаменты и расходные материалы, в связи с истечением срока годности для лицензирования медицинского кабинета, дополнительным затратам на хранение оборудования и мебели.Директор ООО "Стройсектор", ссылался на трудности, связанные с пандемией. Но при этом было установлено, что одновременно со строительством детского сада ООО "Стройсектор" выполняет контракт на строительство ФОК в Зашекснинском районе, где также нарушены сроки сдачи объекта. Мировой судья назначил директору наказание в виде административного штрафа в размере 5 процентов от стоимости неисполненных обязательств – 2 210 596 рублей 13 копеек.Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.
Свежие комментарии